装修合同

时间：2023-11-15 11:20:39 金磊合同范本我要投稿

装修合同模板（精选17篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的装修合同模板，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

装修合同模板（精选17篇）

　　装修合同 1

　　甲方(发包方)：____________ 身份证号：________________________________

　　乙方(承包方)：____________ 身份证号：________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着公平、公正、平等、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：_____________________________________________________________。

爱上海后花园论坛　　2、工程内容及做法：_______________________________________________________。

　　3、工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材。

爱上海后花园论坛　　(3)乙方包工，甲方包全部材料。

　　备注：甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换，如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行承担。公司赠送东西，业主可放弃但不可折现，不可换别的物品。

爱上海后花园论坛　　4、工程期限__________天。

　　开工日期 _____ _年______月______日

　　竣工日期 __ ____年______月______日

爱上海后花园论坛　　5、合同施工价款：本合同工程造价为(人民币)____________ 元。

　　金额大写：_______________ ____________________________元整。

　　第二条、施工图纸及预算、监理

　　本工程施工图纸及预算、监理分别由提供设计，提供预算，提供监理，图纸及预算一式两份，甲、乙双方各一份，作为本合同附件。

　　第三条、双方责任

　　1、开工前三天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　2、免费提供乙方施工期间所需要的水、电。

爱上海后花园论坛　　3、负责协调邻里之间的关系，负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。

　　4、不拆动室内承重结构，如需要拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

爱上海后花园论坛　　5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保护消防等项工作。

　　6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

爱上海后花园论坛　　第四条、装修注意事项

爱上海后花园论坛　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，施工过程中出现安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程。

　　2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

爱上海后花园论坛　　3、保护好原居室的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条、工程变更

爱上海后花园论坛　　1、工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更单，同时调整相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单)。双方约定本工程项目采用固定单价、不可变更。具体如下：

爱上海后花园论坛　　1)减项部分：基础装修部分不得减价，主材部分根据折扣减价。签订减项单，在最后一次结算时减除。

　　2)增项部分：根据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单，同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。

爱上海后花园论坛　　3)工期：减项不减工期，增项根据增项内容调整增加工期。

爱上海后花园论坛　　2、同一工程施工期间的变更不能超过三次，每次变更甲方必须及时配合乙方签写变更单，并提前两天完成，否则导致工期顺延和窝工的，甲方必须给予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。

　　第六条、装修材料

　　1、按合同约定由甲方提供的主要的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并交接手续。

爱上海后花园论坛　　2、按合同约定由乙方提供的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第七条、工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更。

爱上海后花园论坛　　(2)不可抗力，国家节假日

爱上海后花园论坛　　(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准，甲方可向物业管理单位问询)。

爱上海后花园论坛　　(4)甲方同意工期顺延的其它情况。

爱上海后花园论坛　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

爱上海后花园论坛　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延并按本合同第五条承担相应的赔偿款。

爱上海后花园论坛　　4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

爱上海后花园论坛　　第八条、质量标准

　　双方约定本工程施工质量按以下标准执行：

爱上海后花园论坛　　(1)施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

爱上海后花园论坛　　第九条、工程验收和保修

爱上海后花园论坛　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)材料进场验收。

爱上海后花园论坛　　(2)隐蔽工程验收包括木作基层、水路、电路等。

　　(3)中期验收即工期过半木工收口。

　　(4)竣工验收。

　　2、乙方应提前一天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(工程结算单)。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单。

爱上海后花园论坛　　5、双方进行施工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　6、双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，因此而造成的损失由甲方承担。

　　7、竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签定“解决竣工验收遗留问题协议“后方可先行入住。

爱上海后花园论坛　　8、本工程自验收合格双方签字之日起水电保修期为五年、防水保修两年、其他保修五年并。并填写工程保修单。

　　第十条、工程款支付方式

爱上海后花园论坛　　1、双方约定按下列方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方缴付施工价款：

　　(2)其他支付方式：

爱上海后花园论坛　　2、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款，然后乙方负责清理现场，收拾卫生。

爱上海后花园论坛　　第十一条、违约责任

爱上海后花园论坛　　1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的'经济损失一万元整。

　　4、甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金_______元，超过5天，乙方有权撤场并终止合同，由此产生的后果由甲方自行负责。

爱上海后花园论坛　　5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理。

　　6、由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。

　　第十二条、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

爱上海后花园论坛　　第十三条、其它条款

　　1、因工程施工而产生的垃圾，由甲方指定地点，并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。

爱上海后花园论坛　　2、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后，应当如数交还。

　　3、甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定，所有口头承诺均无效。

　　4、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目和变更单为准，工程量按照工程中实际发生的为准。

爱上海后花园论坛　　5、乙方遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。

　　6、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后，乙方执行合同的代表人为乙方工程部派出的施工监理。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方施工监理及设计师解决，以确保工程中的统一指挥和管理。

　　7、施工人员对甲方现场物品应认真清点及保护，并且双方须签署“物品清单“。签定之后，如发现丢失或破坏的由乙方承担甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备拆除(乙方除使用施工所用水、电外，不得使用甲方原有的卫生洁具、煤气灶具、热水器等设备)。

　　8、负责采购的主要材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如甲方所供材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。

　　9、工程由乙方负责采购的主要材料、设备，必须在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可，否则对工程造成的损失由乙方负责。

爱上海后花园论坛　　10、施工过程中凡由甲方指定材料供应商情况，材料发生质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期、窝工等，均由甲方承担责任。凡由乙方提供的材料，发生上述问题均由乙方承担责任。

　　11、除合同注明的以外，五金(门锁、门吸、水龙头等)、开关面板、墙地砖、灯具、洁具、地板等，如由甲方供货到现场的，甲方必须及时提供。若需要乙方负责，需要在预算中确定，否则，在后期施工过程中需要乙方代购的，加收______%人工及差旅费。

　　12、如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，需提前与乙方代表联系，在双方签定变更单后方能进行该项施工。凡甲方直接与现场施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方承担。为保证施工及服务的质量，乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方配合。

爱上海后花园论坛　　13、合同签定后，如甲方的减项金额超过工程款的______%以上，甲方须向乙方支付工程总额的(由于工程调度及人工等)______%的变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回运费、搬运费、材料损耗费及退货费用，如果不能退货，甲方需承担所有货款。

　　14、根据有关规定，乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气管线。甲方若需改动上述管线，须出示有关部门的批准文件并与乙方签定“施工责任保证书“，且改造验收合格后，乙方只负责合同保修内的维修责任，不负责其它赔偿责任。

　　15、物业小区收取的物业押金等费用由甲方交纳。

　　16、本合同一式______份，甲、乙双方各______份。

　　甲方(签字/盖章)：_________________________ 乙方(签字/盖章)：_________________________

　　_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日

　　装修合同 2

爱上海后花园论坛　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

爱上海后花园论坛　　工程地点：x省x市x区x街道x路臻汇园x栋x楼x单元。

　　一、房屋形式结构式室厅厨卫阳台。

　　二、工程承包方式：

爱上海后花园论坛　　三、工程期限天。

　　开工日期年月日

爱上海后花园论坛　　竣工日期年月日四、双方商定，本工程的价款按乙方实际施工具体操作计算，结算方式为按进度付款结算。

爱上海后花园论坛　　五、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后一星期内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　六、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

爱上海后花园论坛　　七、施工范围:

　　具体居室：一个客厅、一个餐厅、三个卧室、一个书房、一个厨房、两个卫生间、两个阳台。

　　1、整屋瓷砖铺设，50元/平方米;瓷砖铺设施工范围包括但不限于地板砖铺设和墙砖到顶铺设。

　　2、整屋波打线铺设：30cm*30cm以上尺寸，按照整屋瓷砖铺设造价进行结算;30cm*30cm以下尺寸的波打线，按照10元/米进行结算。

爱上海后花园论坛　　3、整屋门槛石铺设：20元/条。

爱上海后花园论坛　　4、整屋地脚线铺设：15元/米;包括但不限于凿墙、镶嵌等工序，要求地脚线与墙面平整。

爱上海后花园论坛　　5、卫生间防水：每层10元/平方米;乙方完成防水工作后必须进行沉池操作，并达标。

　　6、卧室窗台飘窗铺石：60元/平方米。

爱上海后花园论坛　　7、整屋封管和所有需要加铺水泥的房间门头总造价：共计900元;封管包括厨房所有外露排水管或污水管、两个卫生间所有外露排水管或污水管，封管操作包括但不限于铺水泥、贴瓷砖;门头加铺水泥操作包括但不限于房间或者厕所门头除门外多余部分的铺水泥加固，需要镶嵌钢筋进行铺水泥。

爱上海后花园论坛　　8、厨房接地橱柜和水池总造价：共计1000元;厨房接地橱柜面积为整个厨房靠墙处接地面积(除小阳台门口和厨房门口位置)，施工包括但不限于设计、量尺寸、镶嵌安装等;水池铺设尺寸约40cm*60cm。

　　9、厕所安装(包括但不限于座厕或者蹲厕)：150元/个;此造价含厕所安装完成所需的全部施工操作，包括但不限于厕兜铺设、排污管放置等工序;乙方有义务保证厕所安装完毕后，甲方厕所能正常排水使用。

　　10、洗手盆安装(包括但不限于台上式或台下式的.洗手盆)：100元/个;此造价含洗手盆安装完成所需的全部施工操作，包括但不限于安装下水器、水龙头等操作，乙方有义务保证洗手盆安装完毕后，甲方洗手盆能正常排水使用。

　　以上所有工程造价，均为乙方人工造价。乙方施工所需材料均由甲方负责，乙方有义务根据工程进度提前通知甲方准备施工相关材料，避免由于施工材料短缺导致工期停滞或延误。

爱上海后花园论坛　　以上所有工程铺设或者安装，必须保证平整，无毛躁边角;所有排水相关铺设，必须保证排水顺畅无积水死角;所有防水相关铺设涂层，必须保证通过甲方所在物业管理处验收;

爱上海后花园论坛　　八、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

　　九、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　十、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　十一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　十二、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

爱上海后花园论坛　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

爱上海后花园论坛　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　装修合同 3

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

爱上海后花园论坛　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

爱上海后花园论坛　　2、工程地点：

爱上海后花园论坛　　3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。

　　4、承包方式按以下第项执行

　　（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工；部分包料（4）包料；部分包工

　　第二条工期

爱上海后花园论坛　　1、开工日期：年月日

　　2、竣工日期：年月日

　　3、工程总用工时间：天（工期顺延的时间未计入）

　　第三条工程价款

爱上海后花园论坛　　本工程总造价为：（大写）（人民币）

　　￥：元

爱上海后花园论坛　　注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算

　　第四条工程质量

爱上海后花园论坛　　本工程质量按以下第执行

爱上海后花园论坛　　（1）国家标准（2）地方标准（3）行业通用标准（4）甲方特殊标准

　　第五条图纸

　　1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行

爱上海后花园论坛　　（1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内；

　　（2）甲方自行提供施工图纸

　　2、图纸会审和设计交底时间：

　　3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。

　　第六条合同组成文件

爱上海后花园论坛　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

爱上海后花园论坛　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、工程报价单或预算书

　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条工程变更

爱上海后花园论坛　　1、工程设计变更

　　施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

爱上海后花园论坛　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　(2)增减合同中约定的工程量；

　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

爱上海后花园论坛　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。

爱上海后花园论坛　　施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

爱上海后花园论坛　　3、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件；

　　(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　(4)设计变更和工程量增加；

爱上海后花园论坛　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　(6)不可抗力；

　　(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　4、工程竣工

　　（1）承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　（2）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

爱上海后花园论坛　　（3）施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　第十一条关于质量和中间验收的约定

　　1、工程质量

　　（1）工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

爱上海后花园论坛　　（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

爱上海后花园论坛　　2、检查和返工

爱上海后花园论坛　　（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　（2）工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

爱上海后花园论坛　　（3）发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

爱上海后花园论坛　　（4）因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　3、隐蔽工程和中间验收

　　（1）工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。

　　（2）发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。

　　（3）经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

爱上海后花园论坛　　4、重新检验

爱上海后花园论坛　　无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　5、发包方指定的现场负责人为：，身份证号码为：。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。

爱上海后花园论坛　　第十二条关于安全施工的约定

　　1、安全施工与检查

　　（1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　（2）发包人应对其在施工场地的`工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

爱上海后花园论坛　　2、安全防护

　　（1）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。

爱上海后花园论坛　　（2）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。

爱上海后花园论坛　　第十三条关于竣工验收和结算

　　1、竣工验收

　　（1）工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。

爱上海后花园论坛　　（2）工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。

　　2、结算

　　工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。

　　第十四条关于工程价款支付的约定

　　1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：

爱上海后花园论坛　　（1）固定价格：本工程总价款为（大写）：；

　　（2）其他方式：

　　2、双方同意按下表执行工程款的支付：

　　支付次数

　　支付金额

　　支付时间

　　第一次： %

　　元

　　大写：

　　第二次： %

　　元

　　大写：

　　第三次： %

　　元

　　大写：

　　第四次： %

　　元

　　大写：

爱上海后花园论坛　　工程验收后天内付清。

爱上海后花园论坛　　3、特别费用的约定：

　　（1）施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担；

　　（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的，罚款由乙方支付，如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，则罚款由甲方负责；

　　（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳，已经列明税费的，由乙方负责交纳。

爱上海后花园论坛　　4、增加的工程项目，经双方签署增加协议确认后，甲方应就该增加工程项目支付预付款，预付款的金额为增加项目总造价的30%，另外的70%实行分期付款，甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的，则甲方应按上述比例支付给乙方。

　　第十五条关于工程保修的约定

爱上海后花园论坛　　1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　2、甲、乙双方对保修的其他约定：

爱上海后花园论坛　　第十六条违约责任

　　1、当发生下列情况时发包人违约：

爱上海后花园论坛　　(1)发包人不按时支付工程预付款；

爱上海后花园论坛　　(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

爱上海后花园论坛　　(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

　　(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

爱上海后花园论坛　　2、发包方以上违约行为构成了一般违约，应承担的违约责任：未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款，发包方向承包方支付的违约金为：元，合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。

　　3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付，并造成了承包方损失的，为发包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。

　　4、当发生下列情况时承包人违约：

爱上海后花园论坛　　(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；

爱上海后花园论坛　　(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

　　(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　5、承包方每拖延一天竣工，应向发包人承担元/天的违约金；其他违约行为应向发包人承担元的违约金。

　　6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。

爱上海后花园论坛　　7、其他约定：。

爱上海后花园论坛　　第十七条争议解决

爱上海后花园论坛　　1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

爱上海后花园论坛　　2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

爱上海后花园论坛　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　(2)经过协商停止施工，且为双方接受；

　　(3)法院要求停止施工。

　　第十八条不可抗力

爱上海后花园论坛　　1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。

　　第十九条合同附件

爱上海后花园论坛　　1、工程施工项目确认书

　　2、施工图纸或工艺说明确认书

　　3、项目变更单

爱上海后花园论坛　　4、分项工程，隐蔽工程验收单

爱上海后花园论坛　　5、承包人提供的材料明细表

　　6、发包人提供的材料明细表

爱上海后花园论坛　　7、工程验收单

　　8、工程结算单

爱上海后花园论坛　　9、工程保修单

爱上海后花园论坛　　10、发包方身份证或营业执照复印件

爱上海后花园论坛　　11、承包方身份证或营业执照复印件

　　第二十条附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力

爱上海后花园论坛　　2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（签章）：

　　地址：

　　法定代表人或授权代表：

　　身份证号：

　　签约地点：

　　签约时间：年月日

　　乙方（签章）：

　　地址：

爱上海后花园论坛　　法定代表人或授权代表：

　　身份证号码：

　　签约地点：

爱上海后花园论坛　　签约时间：年月日

　　装修合同 4

爱上海后花园论坛　　发包人：__________(以下简称甲方)

　　承包人：__________(以下简称乙方)

爱上海后花园论坛　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

爱上海后花园论坛　　1.工程名称：办公室装饰

　　2.工程地点：

　　3.工程范围：室内装修(见预算清单)

　　4.工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承包(参见附件清单)

　　5.工程造价：

　　(1)工程预算总造价为￥元，大写人民币：元整。

　　(2)本工程总造价计算依据：

　　A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

　　B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

爱上海后花园论坛　　C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

　　第二条：工程期限

　　1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为天(日历)，具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。

爱上海后花园论坛　　2.本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。

　　3.本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　(1)由于不可抗力造成无法正常施工的;

　　(2)由于甲方原因影响连续施工的;

　　(3)由于设计变更或设计未确定的;

　　(4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的;

　　(5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时;

爱上海后花园论坛　　(6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

　　第三条：工程施工准备与双方责任

　　1.甲方责任：

　　(1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

　　(2)组织好设计交底及图纸会审工作。

　　(3)委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。

爱上海后花园论坛　　(4)开工前1天，甲方腾空装修场地以便工程开工。

　　(5)做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。

　　2.乙方责任：

　　(1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

　　(2)开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。

爱上海后花园论坛　　(3)做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。

　　(4)严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的'时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

　　(5)委托为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

　　第四条：工程价款及支付

　　1.本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。

　　2.由物业收取的管理配合、装修押金等相关费用，由甲方支付。

爱上海后花园论坛　　3.本工程合同总价为￥。

　　4.支付采取按工程进度分段付款方式。

爱上海后花园论坛　　5.分段付款的时间及相应金额为：

爱上海后花园论坛　　(1)合同签订时付合同价10%，计￥(元整);

　　(2)工程竣工时，付工程尾款，计￥(元整);

　　工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。

　　第五条：施工质量与设计变更

爱上海后花园论坛　　1.坚持按图施工，任意一方不得随意变更设计，如遇下列情况给乙方造成损失，应由责任方负担。

　　(1)发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协后方准施工。

　　(2)设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协后方准施工。

　　(3)如因甲方投资不足，不能及时拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲、乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由甲方承担乙方的经济损失。

　　(4)如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由乙方承担甲方的经济损失。

爱上海后花园论坛　　2.乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

　　第六条：工程竣工验收及结算

　　1.乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

爱上海后花园论坛　　2.甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

　　3.工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。

　　4.乙方于工程竣工后，提供一年的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

　　第七条：工程安全生产、文明施工

爱上海后花园论坛　　1.甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

　　2.乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。

　　3.工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便、协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。

爱上海后花园论坛　　第八条：工程处罚及仲裁

　　1.按本工程合同工期拖延一天，按工程总造价的千分之二进行处罚，工期处罚待本工程竣工后一次结清。若因一方违约，由违约方承担合同价的30%的违约金。

　　2.甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。

　　3.本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条：附则

　　1.本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　3.本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

　　4.本合同有效附件。

爱上海后花园论坛　　(一)乙方提供平面图纸;_____

　　(二)工程预算书;_____

爱上海后花园论坛　　(三)补充条款;_____

　　(四)其他。

爱上海后花园论坛　　甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

爱上海后花园论坛　　代理人：_____代理人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　装修合同 5

　　本合同双方当事人：

爱上海后花园论坛　　发包方（以下简称甲方）：

　　名称：

　　地址：

　　联系电话：

　　承包方（以下简称乙方）：工程责任人联系电话

爱上海后花园论坛　　1、工程地点昆明市滇池卫城橡尚45栋2单元202室

爱上海后花园论坛　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限 30天

爱上海后花园论坛　　开工日期20__年__月__日

　　竣工日期20__年__月__日

　　4 、双方商定，本工程的价款为人民币（大写） 20000.00元。首付 18000.00第二次付20000.00元。

爱上海后花园论坛　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

爱上海后花园论坛　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

爱上海后花园论坛　　7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的`，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

　　装修合同 6

　　乙方：

　　丙方：

爱上海后花园论坛　　乙方于20__年__月__日与______________有限公司（甲方更名前公司）签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。

爱上海后花园论坛　　一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

爱上海后花园论坛　　二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的

　　所有责任及甲方因此所受损失。

爱上海后花园论坛　　三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善20xx年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此

　　引起的一切责任和后果。

爱上海后花园论坛　　四、乙方“原合同”完成工作内容（_____________等）工程造价：

　　1、200__年___月___日前完成部分：按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的`

爱上海后花园论坛　　结算。

　　2、20___年___月28日至20___年__月___日期间完成部分：按_____造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20___年___月__日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位______工程有限公司的借款人民币_____万元）按其财务要求予以确认，并按要求开

　　具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。

　　2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：

　　2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计____万元（小写：______元），由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

　　2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%（本款项分两个月支付，每月支付一半）；剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。

爱上海后花园论坛　　3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：

　　3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

　　3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用___万元（小写：____元），并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

爱上海后花园论坛　　4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

　　八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并无息返还。

　　九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_____元（小写：____元）由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币_____元（小写：____元）按甲、乙双方于20___年____月21日签订的补充协议中约定的承担比例（即双方各承担一半）同工程结算款一并支付。

　　九、20___年___月21日后，施工的______等工程所涉及的债权债务由_____工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

爱上海后花园论坛　　十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

　　十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

爱上海后花园论坛　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　_____工程建设监理中心乙方（盖章）：

　　有限公司（盖章）法定代表人（签章）：

爱上海后花园论坛　　法定代表人：委托代理人（签章）：

　　委托代理人：签订时间：

　　装修合同 7

爱上海后花园论坛　　发包方： (以下简称“甲方”)

　　承包方： (以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1 工程名称：

　　2 工程地点:

　　3 工程内容及做法：

　　4 工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。

爱上海后花园论坛　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);

　　5 工程期限历天，开工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料进场日第二天起计算)。

　　6合同价款：本合同工程款价为元，施工过程中无增加费用，如需要增加部分费用，必须由双方协商同意并签名确认后增加该部分费用。

　　第二条甲方义务

爱上海后花园论坛　　1 开工前天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。

爱上海后花园论坛　　2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用。

爱上海后花园论坛　　3负责提供施工所需的水源、电源;

　　4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;

　　5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

爱上海后花园论坛　　6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

爱上海后花园论坛　　7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。

爱上海后花园论坛　　8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。

　　第三条乙方义务

　　1 指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。

　　2施工中严格遵循小区物业管理相关调理，执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如因乙方施工不规范造成的损失由乙方负责;

爱上海后花园论坛　　3严格执行有关施工现场管理规定，严格按甲方要求进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;

　　4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条工程变更

爱上海后花园论坛　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

　　第五条材料的'提供

爱上海后花园论坛　　1 由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

　　2 由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

　　第六条工期延误

　　1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

爱上海后花园论坛　　4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条工程款支付方式

　　1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 55 %，即元。

爱上海后花园论坛　　第二次：工程进度过半，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 30 %，即元。

　　第三次：竣工验收完毕，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 10 %，即元。

　　第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方应留乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%，即质量保证金，其余余款结完。

爱上海后花园论坛　　4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12个月，无任何问题

　　装修合同 8

　　答辩人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　被答辩人：

　　地址：

　　法定代表人：

爱上海后花园论坛　　______年______月______日，答辩人因收到______人民法院转来——____________关于“_______与_______订立的装修合同纠纷”一案，现依法提出如下答辩意见：

　　答辩事项：

爱上海后花园论坛　　答辩人请求人民法院依法驳回_____________不合理且不合法的诉讼请求。

　　事实和理由：

　　一、被答辩人所称答辩人拖延工期这一说法与事实不符。爱上海后花园论坛事实是答辩人按照双方约定内容在合理的工期内完成了装修工程，但被答辩人在验收后以各种理由拒不签定工程验收单。

　　二、被答辩人所称答辩人安装的_______不符合约定这一说法不符合事实情况。______部分的安装工程不属于答辩人的工程范围之内，在双方签订的《室内装修工程合同》及《_________》中明确约定了答辩人负责装修的内容，其中没有关于_________安装的约定，_____实际上是被答辩人从另外一家公司购买，并负责安装的。故答辩人不应对______的.问题承担责任。并且________样式及安装要求完全都是按照于被答辩人的约定安装的，后被答辩人因不满意_______样式要求退还______款是没有任何依据的。

　　三、被答辩人所称答辩人装修质量不符合约定这一说法与事实不符。我公司是正规的室内装饰装修公司，装修质量完全符合国家安全标准，在为被答辩人室内装修工程是完全按照双方约定进行的。改动之处也是经过双方协商之后，经过被答辩人的同意才进行改动的。固被答辩人要求答辩人退还已付工程款没有任何的事实和法律依据。

　　综上所述，被答辩人在申请中所称的情况根本不存在，我公司严格按照合同约定为被答辩人提供商铺装修服务。恳请驳回被答辩人的全部仲裁请求。

　　此致

　　________________人民法院

　　答辩人：________________

　　______年_____月_____日

　　装修合同 9

　　一、合同方

　　1、发包方(以下简称甲方)：

　　2、承包方(以下简称乙方)：

　　二、总则

　　甲、乙双方经过全面充分磋商，甲方同意委托乙方承接专卖店，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程按质按量顺利进行，本着信任、协作、配合、守约的原则，特订立本合同，以便遵循。

　　三、工程概况

爱上海后花园论坛　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　四、工程造价及承包方式：

　　1、本工程以人民币进行报价，采取全部包工、包料的承包形式。

　　2、工程项目造价以审计审定的预算造价，为万元。以后项目有增减，按审计审定单价和甲方签订预算进行计算。

　　五、工程项目

　　以本工程预算表为准。

　　六、施工期限：

　　1、本工程正式施工从年日，施工期为天。如有不可抗拒的因素，工期顺延。若乙方提前一天完成甲方按200元/天奖励乙方，若乙方不能按时完工甲方扣乙方200元/天。

　　2、甲方如提出增减项目或要求修改设计，应在该项目材料进场之前或未施工之前发出书面通知，由乙方技术负责人及主管签字认可，对增减项目乙方应在较短的时间内拿出预算交甲方认可。

　　七、工程管理和质量验收：

　　1、根据甲、乙双方认可的设计图纸、工程预算内容及工程预算项目的质量要求进行施工。在施工期间如有变更需经甲、乙双方协商解决，确保施工质量和设计效果。

　　2、甲、乙双方指定专人负责管理、监督、检查工程进度和质量、互相协调配合，保证工程顺利进行。

爱上海后花园论坛　　3、由甲方、乙方确定专人组成工程质量验收小组，竣工时进行整体验收，合格后以双方有关负责人签字为准。

　　4、乙方在施工过程中应接受甲方现场管理人员统一安排，乙方在施工中不得偷工减料，以次充好，如经甲方发现有权停止施工，损失由乙方负责承担。

　　八、安全：

　　乙方加强安全教育和检查工作，预防发生事故，确保安全施工，如发生人为责任安全事故由乙方负责。

　　九、现场：

　　甲方应在乙方进场时提供必要的'施工条件，保证现场免费用水用电。

　　十、付款方式和结算：

爱上海后花园论坛　　合同签订后，甲方须该项工程总造价的60%做为乙方进场施工费，待木工工程完工后甲方应支付该项工程总造价的30%做为乙方进度款，工程完成验收合格后三天之内。甲方应支付乙方该项工程总造价10%的余款。

　　十一、其它事项：

爱上海后花园论坛　　1、本工程合同签订后，不得转包其他单位施工，否则按违约处理，终止合同。

　　2、工程竣工验收后保修期三个月，保修期内如因施工质量和材料不符合标准所发生的维修费用由乙方负责支付。

　　3、本合同签字后生效，具有法律效力。

爱上海后花园论坛　　4、本合同未尽事宜，可另行补充合同解决或协商解决，补充合同与本合同有矛盾时，以补充合同为准，并具有同等法律效力。

爱上海后花园论坛　　5、本合同附件含预算二份。

　　6、本合同附件含施工图二份。

爱上海后花园论坛　　十二、本合同一式二份(甲、乙双方各执1份)

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

爱上海后花园论坛　　代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

　　装修合同 10

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的`基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜，达成如下协议：

　　第一条装修内容

　　1、地点：

　　2、承包范围：

　　3、承包方式：双方商定采取下列第

　　第二条：双方责任

　　1、从合同签定后天开始施工。

　　2、严格按照发包人的要求进行施工。

　　3、承包人必须保护好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。

　　第三条关于工期

爱上海后花园论坛　　1、期限天，开工日期 20__年__月__日，竣工日期20__年__月__日。

爱上海后花园论坛　　2、如相互造成施工延续，赔偿对方 %违约金。

　　第四条关于材料要求

　　双方商定后施工。

　　本合同一式两份，双方各执一份。自合同签订后生效。施工完毕后自动失效。

爱上海后花园论坛　　甲方(公章)：乙方(公章)：

爱上海后花园论坛　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　20__年__月__日 20__年__月__日

　　装修合同 11

爱上海后花园论坛　　发包方(简称甲方)：

爱上海后花园论坛　　承包方(简称乙方)：

　　经双方平等自愿，协商一致的基础上就装修工程有关事宜达成以下几点协议：

　　一、工程单位名称地点：

　　厂区办公室。

　　二、承包方式：

　　乙方包工包料。

　　三、工程施工：

　　一至三层地面贴砖，楼梯踏步做油漆，卫生间墙面贴砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇，具体以报价单为准。

爱上海后花园论坛　　四、工程期限：

　　开工日期：年月日至年月日。

　　五、工程总造价元(不含税)。

　　六、协议签订后，乙方组织人员进场施工。

　　七、在施工中如甲方有需增加项目或减项目则应增补与相应减少所支费用。

　　八、付款方式：

爱上海后花园论坛　　协议签订后即付30%(即________元)购置所需材料，工作量约过半支付30%(即__________元)，余款工程竣工后一次付清。

　　九、为了更快更好完成工程，甲方应配合乙方供电供水，工程款即时到位。

爱上海后花园论坛　　十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度，做到文明施工。

爱上海后花园论坛　　十一、未尽事宜另行协商。

爱上海后花园论坛　　十二、本协议甲、乙双方签字生效，并具有法律效力，本协议一式两份，双方各持一份，工程款付清后自行终止。

　　甲方(签字)：

　　日期：

　　乙方(签字)：

　　日期：

　　装修合同 12

爱上海后花园论坛　　上诉人（原审被告）：____

　　地址：____

　　法定代表人：_________

　　被上诉人（原审原告）：_________女士

爱上海后花园论坛　　地址：____市____区____街

爱上海后花园论坛　　原审被告：____

爱上海后花园论坛　　地址：____市____区____东路____号

　　法定代表人：

　　上诉请求：

爱上海后花园论坛　　1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；

爱上海后花园论坛　　2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。

爱上海后花园论坛　　上诉人____、____A房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：

　　一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。

爱上海后花园论坛　　首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。

爱上海后花园论坛　　其次，上诉人已经为许华提供了____苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。

　　最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的'商品房买卖合同。

爱上海后花园论坛　　因此，上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。

爱上海后花园论坛　　原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。

　　二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。

　　前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬……”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。

　　反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。

　　总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。

　　此致

　　____市中级人民法院

　　上诉人：____置业顾问有限公司

　　（盖章）

　　日期：20_________年_________月_________日

　　装修合同 13

　　发包方：__________________有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：__________________（以下简称乙方）

爱上海后花园论坛　　经双方协商一致，甲方将____________________________________装修工程以包工包料的方式承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，双方本着平等，互利的原则，特订立此合同，双方共同遵守，具体条款如下：

　　一、工程概况

　　1、合同名称：____________________________________。

爱上海后花园论坛　　2、合同内容：包工包料装修（甲方按工程预算总造价的______%加______元抽取后，承包给乙方施工）。

　　3、工程标准：符合国家相关标准。

　　4、工程地点：______区人民医院右侧羽毛球馆附二楼。

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方选定乙方购买）。

　　二、质量技术要求

　　乙方按甲方要求及国家有关施工验收规范和质量评定标准进行施工，完工后要达到国家规定标准，甲方据此验收。（以效果图为准）

　　三、工程价款

爱上海后花园论坛　　合同总造价：（______大写）（￥：__________________元），本工程总价款已包含材料费、人工费、运输费、垃圾清理费、电费、相关税费等达到甲方验收要求的费用，地砖、地板主材料费用也包含在内，但为了保证质量，由甲方选定乙方购买。若施工工程合同外变更和增加项目内容产生的费用，由双方协商达成一致执行。

　　四、工期要求

　　日期：________年______月______日至________年______月______日。乙方必须按此合同签订的工期完成施工。每延误一天，扣乙方合同总价款的2%为违约金，并依此累计。由于不可抗力造成不能施工，工期可适当顺延（以甲方签字为准）。

　　五、付款方式

爱上海后花园论坛　　装修主材到场后，甲方支付乙方总工程款的______%，装修工程完工经甲方竣工验收合格后，付至装修工程总价款的______%，余______%为质保金，一年后无质量问题付清。

　　六、双方的权利和义务

爱上海后花园论坛　　（一）甲方权利和义务：

　　由于甲方原因造成停工而终止合同时，甲方应按乙方所完成的工作量支付实际工程费。

爱上海后花园论坛　　（二）乙方权利和义务：

爱上海后花园论坛　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并帮助甲方解决与本工程相关问题，达到甲方施工验收要求）。

　　2、若本工程达不到业主要求的合格标准，乙方除负责返工外，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

爱上海后花园论坛　　3、负责施工现场安全，严防火灾，文明施工，并防止因施工造成的`管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。如有发生，必须尽快负责修复或赔偿。如乙方未能及时修复或赔偿的，甲方有权从未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修复或赔偿费用时，乙方应于______日内向甲方补足。

　　4、工程完工后出现的质量问题，乙方自行维修，所造成的一切费用由乙负责支付。

爱上海后花园论坛　　5、如乙方施工进度不能保证按时交工，甲方有权安排其他单位进场施工，由此发生的一切费用从乙方合同总价款中扣除。

爱上海后花园论坛　　6、乙方在执行本合同期间，乙方自己发生及乙方给甲方、第三方造成的一切伤、亡、事故，其责任及全部费用均由乙方自行承担。

　　7、乙方应及时向工人支付工资，如甲方发现乙方未及时支付工人工资时，甲方有权扣除未支付款项并终止本合同的履行。

　　七、其它约定事项

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常进行时，乙方应及时书面报告甲方，经甲方盖章认可后工期可相应顺延。

爱上海后花园论坛　　2、乙方在施工期间，应及时通知甲方对工程质量进行交接。甲方指派项目监工______、______两人到现场监工，乙方必须以尊重的态度与其两人沟通，保证按期按质按量施工，以达到最好效果。

　　八、违约责任

　　双方应当严格遵守上述约定事项。任何一方违约致使另一方不能履行约定事项时，按照《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。违约方应向守约方支付合同价款20%的违约金，如违约金不足以弥补守约方实际损失时，违约方应于______日内补足守约方的实际损失。

　　九、解决合同纠纷的方式

　　双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉解决。

　　十、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

爱上海后花园论坛　　甲方（盖章）：___________________

爱上海后花园论坛　　乙方（盖章）：___________________

　　日期：________年______月______日

　　装修合同 14

　　甲方：乙方：

爱上海后花园论坛　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　甲方将【】装饰工程委托乙方设计。工程建筑面积为平米。为了明确双方权利与义务，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守：

　　一、甲方职责

　　1、提供需设计场所的物业部门认可的建筑结构平面图，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;提供乙方度量工地尺寸的方便，并配合乙方设计工作需要的其他事宜。

　　2、提出功能及风格要求，并说明装修工程的预计投资;

　　3、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

　　二、乙方职责

爱上海后花园论坛　　1、收到设计定金后，安排人员到工地现场度量尺寸;

　　2、在双方约定的如期完成甲方委托的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的`建设使用要求;

爱上海后花园论坛　　3、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作;

　　4、进行方案修改调整，直至甲方满意;

　　三、设计内容、设计费、付款方式以及其他约定：

　　1、本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为/平方米(套内建筑面积)，设计费用总计金额为：____元(大写)。

　　2、平面布置图和预算经双方确认后，甲方需将设计费的70%预付给乙方，乙方开始做详细的设计方案图纸;

爱上海后花园论坛　　3、设计过程中，甲方不能带走施工图纸(平面布置图除外)。待设计方案基本完成，效果图先出小图，经甲方认可并将剩余30%设计费费支付给乙方，乙方方能出大图及打印图纸。

　　4、设计内容包括：详细设计说明1份、全套施工图若干张、效果图1-2张。其中施工图包括：原房型图、墙体图、平面布置图、地面图、天花图、水电布置图、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出) 、电视背景墙立面图、其它现场需施工墙面的立面图等。

爱上海后花园论坛　　5、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计;

爱上海后花园论坛　　5、如甲方需要多增加效果图，则另外收取元/张的效果图制作费;

　　6、若乙方已为甲方定下设计方案，出齐施工图纸，并作好预算报价单，因甲方原因中止本协议，使施工不能开工，则甲方所交定金转作为设计费补偿，定金不予退回。

爱上海后花园论坛　　本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

爱上海后花园论坛　　地址：_______________________地址：___________________________

爱上海后花园论坛　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　装修合同 15

爱上海后花园论坛　　一、甲方宾馆进行装修，主工程量石膏板造型顶，平面吊顶、门窗套衣柜、油漆、乳胶漆、瓦工、水电工。改造工期为50-55天。

　　二、甲方负责提供材料，乙方包工不包料，负责施工

爱上海后花园论坛　　三、乙方按图施工不得擅自更改，如有更改一切责任由乙方承担。

　　四、甲方因及时提供材料，如有材料未及时送到，误工费由甲方全部承担。如缺材料，乙方应提前一天通知甲方。

　　五、在施工过程中，如有图纸变动，双方应协调解决，甲方同意后，进行施工。

　　六、工程价格：

　　工程总价104774元(详情见附件报价单)所有工程按实际面积以报价单核算，乳胶漆造形顶按展开面算，其它未定价格的双方面议。若卫生间彻便池，需要增加瓦匠施工费，乙方应保质保量，按时完成，不能拖延工期。

爱上海后花园论坛　　七、付款方式

爱上海后花园论坛　　1、工程款必须按工程进度付款。

　　开工应付总工程量的10%-15%给予工人生活费用

　　2、工程按进展付款，不得拖欠施工费，否则乙方有权停工。

爱上海后花园论坛　　3、工程结束后必须一次性付清工程总款。

　　八、本合同一式两份、双方签字生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

爱上海后花园论坛　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

爱上海后花园论坛　　地址：_______________________ 地址：___________________________

爱上海后花园论坛　　电话：_______________________ 电话：___________________________

爱上海后花园论坛　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　装修合同 16

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.3承包内容：钢结构房屋建造(工程包含:钢结构框架焊接, 墙体与粉刷砌墙;顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。

　　1.4工程总量：

　　1.5工程期限

爱上海后花园论坛　　开工日期20__年__月__日

　　竣工日期20__年__月__日;

爱上海后花园论坛　　第2条甲乙方工作

　　2.1 开工前内一切影响乙方施工的`障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。

爱上海后花园论坛　　2.2 向乙方提供施工所需的水源、电源等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。

　　2.3开工前

　　2.4甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。

　　2.5严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关。

爱上海后花园论坛　　第3条关于工程质量及验收的约定

　　3.1由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承担，工期不顺延。

　　3.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。

爱上海后花园论坛　　第4条关于工程价款及结算的约定

爱上海后花园论坛　　第5条工程停建或缓建

　　5.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　5.2因甲方或乙方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。

　　第6条保修

　　6.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。保修期内，乙方应在接到修理通知之后12小时内相应，24小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。

　　第7条附则

　　16.1本合同壹拾贰份，双方各执壹份。

　　16.2本合同履行完成后自动终止。

　　16.3附件资料：全部施工图(合同正本由此附件)

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)

　　授权代表(签字)：授权代表(签字)：

　　年月日年月日

　　装修合同 17

　　建设单位：_________________

　　建筑名称：________________

　　建筑地点：________________

爱上海后花园论坛　　施工单位：_________________

爱上海后花园论坛　　乙方：___________有限公司

　　按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条词语含义

爱上海后花园论坛　　1.1工程名称：_____________旧址修缮安防和消防工程工程地点：______________

　　1.2开工日期： ___________竣工日期： __________总日历工期天数：________ 日历

　　1.3质量等级：国家施工验收合格标准

爱上海后花园论坛　　1.4签约合同价款：____________佰圆整(_________万元)

　　第二条合同文件及解释顺序

爱上海后花园论坛　　2.1 合同协议书

爱上海后花园论坛　　2.2 中标通知书

　　2.3 招标文件

　　2.4 投标文件

　　2.5 合同协议条款

　　2.6 合同条件

爱上海后花园论坛　　2.7 技术规范和要求

　　2.8 图纸

　　2.9 已标价的工程量清单

爱上海后花园论坛　　2.10 协商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议

爱上海后花园论坛　　2.11 合同其他文件

　　第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律

爱上海后花园论坛　　3.1 合同语言：汉语

　　3.2 适用标准、规范：国家现行关于室内装饰装修及建筑幕墙工程设计及施工规范。

爱上海后花园论坛　　3.3 适用法律、法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规

　　第四条向甲方提供的图纸

　　4.1 图纸提供日期：____________

　　4.2 图纸提供套数：_____________

爱上海后花园论坛　　4.3 图纸特殊保密要求和费用：___________

　　第五条甲方代表

　　5.1甲方代表姓名___________职称(职务)：___________

爱上海后花园论坛　　5.2甲方赋予甲方代表的职权： _____________

爱上海后花园论坛　　5.3甲方代表委派人员的名单及责任范围：_________________________

爱上海后花园论坛　　第六条监理单位及总监理工程师

　　6.1 监理单位名称：_______________

爱上海后花园论坛　　6.2 总监理工程师姓名、___________职称：____________

　　第七条乙方驻工地代表姓名：_____________

　　第八条甲方工作

　　8.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：甲方通知乙方施工前，保证乙方具备施工条件。

　　8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：由甲方负责协调施工总承包单位，提供水源、电源并装表计量。

　　8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容和完成时间：开工前。

爱上海后花园论坛　　8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：根据工程进度

　　8.5 办证件、批件的名称和完成时间：开工前。

　　8.6 会审图纸和设计交底的时间：_______年____ 月 ____日。

　　8.7 向乙方提供的设施内容：无。

　　第九条乙方工作

　　9.1施工场地防护工作的要求: 服从总包单位的管理，并做好防护工作，否则乙方承担一切责任和所发生的费用。

爱上海后花园论坛　　9.2施工现场交通和噪音控制的要求：执行格尔木市有关规定，经甲方同意后办理有关手续。

爱上海后花园论坛　　9.3 符合施工场地规定的要求：符合总包单位要求，服从其管理

　　9.4 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：服从总包单位管理

爱上海后花园论坛　　9.5各施工段之间的衔接及配合，乙方须服从甲方及总承包单位的协调、管理。

　　第十条进度计划

　　10.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案爱上海后花园论坛)和进度计划的时间：签订合同后七日内。

爱上海后花园论坛　　10.2 甲方代表批准进度计划的时间：接到施工组织设计后七日内批复。

　　第十一条延期开工具备开工条件，乙方接到开工令后应按期开工。因乙方原因不能按期开工，应在开工日期 7 日前向甲方提出延期开工的理由和要求，甲方代表 7 日内予以答复， 7 日内甲方代表不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意乙方要求或乙方未在以上规定时限内提出延期开工要求，其竣工日期不予顺延。因甲方原因延期开工，甲方应在协议约定开工日期10 天前以书面形式通知乙方，并相应顺延期。

　　第十二条暂停施工执行“合同条件”规定，若责任在乙方时，工期不顺延。

　　第十三条工期延误

　　13.1 因以下原因造成工期延误，经监理、甲方确认后工期顺延：

　　( 1) 甲方未按约定提供开工条件;

　　( 2) 甲方超过约定日期 15 天以上支付工程预付款、工程进度款;

爱上海后花园论坛　　( 3) 设计变更或工程量增加，导致原有工程量超过10%的;

爱上海后花园论坛　　( 4) 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过72 小时;

　　( 5) 不可抗力。

爱上海后花园论坛　　13.2 如发生 13.1 款所述情况，但乙方未在 14 日内提出书面延期报告，工期不予顺延。甲方收到乙方书面延期报告七日内未予以确认或提出修改意见，视为同意工期顺延。

　　第十四条工期提前

　　14.1 甲方如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，按协议规定的竣工日期竣工比原合同工期或监理工程师和甲方、意顺延的工期每提前一天(不是一天按一天计)，甲方按工程合同价款的0.4 %。向乙方支付工期提前费用，但最高不超过合同额的3%

爱上海后花园论坛　　14.2 甲方无提前竣工要求的，若乙方自行提前竣工，不执行上述工期提前奖的'规定，乙方要求提前竣工的，须报甲方同意，否则不予竣工验收。

爱上海后花园论坛　　第十五条工程样板如发生，执行“合同条件”。

　　第十六条检查和返工执行“合同条件”。

爱上海后花园论坛　　第十七条工程质量等级

　　双方对工程质量有争议时，由市建筑工程监督站鉴定爱上海后花园论坛，所需费用及造成的损失由责任方承担。

　　第十八条隐蔽工程和中间验收

　　中间验收部位和时间：随工序验收。

爱上海后花园论坛　　第十九条验收和重新检验执行“合同条件”。

　　第二十条合同价款及调整

　　20.1 合同形式：本工程为固定综合单价合同，在履行合同期间综合单价不予调整。

爱上海后花园论坛　　20.2调整方式：

　　( 1)履行合同期间发生第13 条所述情况时予以调整;

　　( 2)调整方式：

爱上海后花园论坛　　a. 凡实际发生的工程量清单已有的单价项目一律执行该清单单价，清单没有的项目，但有类似的项目，执行该类似项目的清单单价;

爱上海后花园论坛　　b凡实际发生，在工程量清单中没有相同或类似的项目，在确定项目单价时，人工、材料、机械消耗数量执行湖北省安装工程消耗量定额(_______ 版) ,材料单价为甲方确认的价格，机械台班单价执行青海省最新价目表中的台班价格。管理费费率、措施费费率、利润率、人工单价执行投标时承诺的费率和单价;重新生成新的工程造价。

爱上海后花园论坛　　c. 所有甲方规定的暂定价格的材料和合同约定由乙方采供的合格材料，如甲方提出更换，由甲方监理工程师、跟踪审计等部门现场签证予以找补税前差价，综合单价中管理费、利润不予调整。

爱上海后花园论坛　　第二十一条工程预付款

　　21.1预付工程款总金额：合同生效，乙方人员、材料进场后3日内，甲方向乙方支付合同额30%勺预付款。

爱上海后花园论坛　　21.2扣回时间和比例：无

　　第二十二条工程款支付

　　22.1 工程款支付方式：按工程工作量进度支付。

　　22.2 工程款支付额度和时间：采用工程工作量进度支付的办法，支付额度为经甲方审核确认实际完成的工程工作量的70%寸款，工程竣工甲方验收合格后7日内乙方向甲方提交全套竣工验收资料，付至合同总价的(含预付款) ; 竣95%工结算经国家审计机关审计后15 日内，付至审定额的97%留 3%乍为质量保修金，质保期为壹年。

爱上海后花园论坛　　22.3 工程设计变更，现场签证所发生的工程价款，与工程款同期支付。

　　22.4 乙方施工使用的水、电单独装表计量，按实际产生的数字及格尔木市既期价与总包方结算。

爱上海后花园论坛　　第二十三条材料样品或样本执行“合同条件”。

爱上海后花园论坛　　23.1 甲方直供材料、设备的要求：无。

爱上海后花园论坛　　第二十四条甲方供应材料设备

爱上海后花园论坛　　24.1 乙方负责供应的材料

　　24.1.1 乙方采购供应的材料要保证质量，符合设计要求，并提供有效的质量保证书爱上海后花园论坛和必要的材料试验报告。24.1.2 工程使用的材料必须报监理工程师确认，并按现行规定报送检验，未按规定检验或检验不合格的材料不得用于本工程。其检验和试验费用由乙方承担。

爱上海后花园论坛　　24.2 甲控材料

　　24.2.1 甲控材料由乙方按指定价格与材料供应商签订材料采购合同并组织实施，乙方按材料价格的5%计取采保费，该费用已包括在综合单价中，甲方不再另行支付。

爱上海后花园论坛　　24.2.2 乙方提出修改供应时间，必须提前 7 日内报送监理和甲方，经监理和甲方审定后，据此调整供应计划组织供应

　　第二十五条乙方采购材料设备

爱上海后花园论坛　　第二十六条材料试验执行“合同条件”。

　　26.1乙方接到变更通知后10 日内向甲方提出变更价款报告;

爱上海后花园论坛　　26.2甲方完成该变更内容后10 日内予以确认;

爱上海后花园论坛　　26.3若甲方在完成该变更内容后14 日内，无正当理由不予确认时，乙方于完成该项变更内容10 日后视为所送变更工程价款报告已被确认;26.4若双方对变更款不能友好协商达成一致意见时，执行本条款

　　第二十七条甲方变更设计25.1应在该施工单位施工前10 天提出;25.2执行“合同条件”。

　　27.1乙方提供竣工图的约定：工程施工中没有设计变更，施工后由乙方在原施工图纸加盖“竣工图”章，作为竣工图，提交给甲方; 施工中只有零星的少量一般性设计变更，乙方在原施工图变更位置证明，并连同经甲方同意的变更签证，于竣工后由乙方加盖“竣工图”章提交甲方;施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图，在新图上加盖“竣工图”章并附以有关记录和说明作为竣工图提交甲方，其费用由乙方承担。交工验收前10 天乙方向甲方提供两套竣工图及技术资料。另一套待市建设工程质量监督站返回后7 日内交甲方。

　　27.2乙方于工程竣工验收通过之日起15 日内将竣工工程移交甲方。

　　第二十八条竣工验收。

爱上海后花园论坛　　第二十九条竣工结算

　　第三十条违约责任

爱上海后花园论坛　　1、甲乙双方本着真诚合作、互相信赖的原则，根据国家相关的法律、法规，协商解决在本合同执行过程中可能出现的违约纠纷和违约责任。

　　2、甲方在规定时间未组织项目的验收，视同验收通过。

爱上海后花园论坛　　3、乙方没有按照合同履行乙方应尽的责任，乙方应无条件承担由此带来的相关结果。

　　4、乙方在项目建设过程中造成甲方物品、设施的损坏，乙方应负赔偿责任。

　　5、在项目建设中，如乙方原因造成人身安全事故的情况，后果由乙方承担。

爱上海后花园论坛　　6、乙方因自身原因延误工期，每延误一天，按合同总价的从工程款中扣除。延误超过甲方有权解除本合同，乙方应立即退还甲已付的全部款项，并应按本合同金额的业向甲方支付违约金。”

　　7、质保期以内，乙方未按本合同约定提供服务或提供服务不能达到本合同目的时，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付的全部款项，并应按本合同金额的向甲方支付违约金

　　第三十一条争议与仲裁