工程进度款合同范本

时间：2023-07-03 09:39:34 工程进度款合同范本我要投稿

工程进度款合同范本

爱上海后花园论坛　　在我们日常生活中，时常会需要借款，我们可以通过借款合同来明确双方的权利义务。以下是小编收集整理的工程进度款合同范本（精选11篇），欢迎大家前来阅读。

　　工程进度款合同范本1

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就房产抵工程款事宜，在协商一致的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条房产地址

　　本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。

　　第二条抵付金额

　　甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。

爱上海后花园论坛　　抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准)，折合人民币人民币_____元整（大写：_____）。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵，多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整（大写：_____），由甲方另支付现金补齐差价；如甲方所欠款项少于人民币_____元整（大写：_____），由乙方支付现金补齐差价，或按成本计算相应面积房屋补回甲方。

　　第三条双方义务

　　1．由于____花园是由多方合作共同开发，为了照顾项目的整体性，便于统一管理，双方商定，由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作；工程相关费用由乙方分摊。

　　2．甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的施工监理，乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。

　　3．甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续，相关税费由乙方支付。

　　第四条债务结清

　　1．自甲乙双方签订合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告结清（乙方必须开出工程款发票给甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款问题。

　　2．今后甲方与其它单位发生有债务纠纷，也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押，以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正，公证费用由乙方负责。

爱上海后花园论坛　　3．自甲乙双方签订合同之日起，乙方须在____天之内，一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整（大写：_____），具体构成（略）。

　　第五条工程进度

　　1．为了保证____花园项目的整体形象，便于统一管理，乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工，并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时，按其面积以____元／平方米交足质量保修金，否则，甲方有权不予签订临时合同。保修期满后，保修金余额退回给乙方。

　　2．若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时，甲方有权对乙方进行处罚，工期每拖延____天，处以万分之____的罚金（按双方核定的结算数计）。

　　第六条工程质量

　　1．乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工，保证工程质量，以维护甲方的声誉和____花园的整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查，对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续，甲方协助。

　　2．甲方协助乙方办理竣工验收工作，竣工验收后，乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方，否则，甲方不协助乙方办理销售手续。

　　第七条房产销售

爱上海后花园论坛　　为维护____花园整体形象，所有房屋实行统一最低限价销售，原则上由甲方售楼部统一代理，乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。

　　第八条销售服务

爱上海后花园论坛　　1．甲方协助乙方办理房产销售的有关手续，乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理，售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订，由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户，所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清，否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。

　　2．为了促进整个楼盘的销售，甲方愿意代理乙方销售，广告费及代理费另议。

　　第九条物业管理

　　房屋建成竣工验收，小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。

　　第十条违约责任

爱上海后花园论坛　　1．违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。

　　2．在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　3．违约金的计算方法：________________。

　　第十一条争议的解决

爱上海后花园论坛　　本合同书适用于有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　日期：____________________________

　　工程进度款合同范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

爱上海后花园论坛　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。

爱上海后花园论坛　　第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。

　　第三条强制执行条款

爱上海后花园论坛　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

爱上海后花园论坛　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

爱上海后花园论坛　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

爱上海后花园论坛　　4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

爱上海后花园论坛　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

爱上海后花园论坛　　(7)其他需要提供的材料。

爱上海后花园论坛　　5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：

爱上海后花园论坛　　第四条双方各自的承诺和保证

爱上海后花园论坛　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。

爱上海后花园论坛　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

　　乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

爱上海后花园论坛　　_________公证处联系地址：

　　地址：_____________________

　　邮编：___________ 电话：_____________

　　承办公证员：_______________

爱上海后花园论坛　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和_______公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后______日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

爱上海后花园论坛　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

爱上海后花园论坛　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条保密

爱上海后花园论坛　　除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条其他

　　1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

爱上海后花园论坛　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持___份，一份留存于_______公证处备案。

　　甲方：______

　　乙方：______

爱上海后花园论坛　　________年___月___日

　　工程进度款合同范本3

　　甲方：_________

爱上海后花园论坛　　乙方：_________

爱上海后花园论坛　　甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

爱上海后花园论坛　　一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

爱上海后花园论坛　　二、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。

　　三、物业管理费用：

　　1、如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；

爱上海后花园论坛　　2、如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

爱上海后花园论坛　　四、税费、交易费用等。

　　1、甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；

　　2、甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

　　五、房屋销售

爱上海后花园论坛　　1、乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；

　　2、自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议；

　　3、自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；

　　4、不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。

　　六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

爱上海后花园论坛　　七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

爱上海后花园论坛　　八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。

　　甲方（盖章）：_________授权代表（签字）：____________ ______年____月____日

爱上海后花园论坛　　乙方（盖章）：_________授权代表（签字）：____________ ______年____月____日

　　工程进度款合同范本4

　　甲方：______（公司）

　　乙方：______（承租人）

　　丙方：______（出租人）

爱上海后花园论坛　　甲方经营装修工程，长期与乙方合作，但因资金周转困难，拖欠乙方工程款项一直不能及时偿还。乙方长期在外租赁房屋，现急需资金购买住房一套。为此，乙方与甲、丙共同商讨上述事宜，经甲、乙、丙三方经共同协商，达成如下协议：

　　1、丙方自愿将位于______单元______层______号，建筑面积______平米，房屋一套出售给乙方，房屋价格为每平米______元，房屋总价人民币（大写）______元。

　　2、甲方拖欠乙方工程款共计人民币______元，有结算凭证为据。乙方自愿将甲方的工程欠款______元的债权转让于丙方，用以折抵乙方购买丙方上述房屋的购房款，剩余购房款______元，由乙方于______年______月______日前支付给丙方。本合同签订后，甲、乙双方上述工程债权、债务消灭，本合同签订后______日内丙方将该房屋过户给乙方，过户后乙方向丙方支付剩余购房款______元。

　　3、丙方保证上述房屋的产权只归其本人所有，在乙、丙签订此合同______年内，乙方不得出售该房屋，若因急需要资金周转需要出售该房屋，丙方享有优先购买权，本合同签订后两年内，若丙方愿回购该房屋，须按本合同约定房屋总价一次性支付给乙方。若乙方己装修该房屋，丙方还应向乙方支付相应的装修款，待上述款项支付完成后，由丙方办理过户登记，乙方给予配合。若在上述条款规定两年内，丙方未回购该房屋，乙方便可任意处分该房屋，丙方不得干涉。

　　4、本合同签订后，由丙方给乙方办理房屋过户手续，且不得向乙方索要其它任何款项，否则构成违约，须按本协议书第8条之约定向乙方承担违约责任。办理过户手续后，乙方支付剩余房款，同时丙方须将此房屋的购房合同、水、电、煤气卡、钥匙等物品交付乙方，此时房屋完成交付。

爱上海后花园论坛　　5、甲方向丙方支付欠款的时间、方式等具体内容由甲、丙双方另行约定，双方合同履约与否并不影响乙方对上述房屋的所有权，丙方不得以任何理由解除、终止此房屋购买合同，或借故向乙方索要其它任何款项。

爱上海后花园论坛　　6、合同签订后，乙方为居住使用上述房屋，可对房屋进行装修改造，但不得损害房屋承重部位。

　　7、合同签订后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付购买上述房屋购房款______元的收款凭证，甲方与乙方的欠据即失效（原结算凭证由乙方留存），甲方可不再向乙方返还上述款项，甲丙之间的'还款、违约责任等事宜由甲、丙双方另行商定，乙方不再参与，丙方也不得以此为由解除购买合同。

爱上海后花园论坛　　8、本合同签订后两年内，丙方不得以任何理由无故解除购房合同，若丙方无故违反合同或终止解除合同需向乙方返还全部购房款及乙方的装修款项等，并向乙支付房屋总价%的违约金。

　　9、若遇不可抗力或政府拆迁等原因需解除或终止该购房合同，由双方各自承担相应的责任。

爱上海后花园论坛　　10、本合同一式三份，未尽事宜可协商补充，甲乙丙三方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：（______盖章）

　　______年______月______日

　　乙方：______（签字）

　　______年______月______日

　　丙方：______（签字）

爱上海后花园论坛　　______年______月______日

　　工程进度款合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积____平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：

　　一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

爱上海后花园论坛　　二、乙方向甲方支付____万元购买该房产；

爱上海后花园论坛　　三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

　　四、乙方向甲方支付购房款的约定：

　　1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付________元；

爱上海后花园论坛　　2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方________元；

　　3、剩余款项乙方每年支付________元。

　　4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

　　七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　工程进度款合同范本6

爱上海后花园论坛　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　______年___月___日

　　工程进度款合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

爱上海后花园论坛　　经_______________劳动部门调解，_______________宾馆(简称甲方)与_______________公司(简称乙方)劳务纠纷壹事调解如下：_________________

　　_______________宾馆南客房(4—5楼)装饰工程款合同价为壹佰叁拾肆万伍仟元，双方分歧部分及新增部分双方互不追究。

　　一、甲方于__年6月26日在扣除已付给乙方工程款壹佰零柒万后再一次性付给乙方贰拾万元。其中：_________________壹拾捌万元一次付清，贰万元作为质保金，待20__年9月22日保修期满后一次性付给乙方。

　　二、乙方之前在_______________宾馆餐饮及住宿费用，甲方同意全部免去。

爱上海后花园论坛　　三、乙方所剩材料及设备3日内撤出_______________宾馆。

　　四、乙方不得再以任何理由向甲方索要工程款，乙方所欠工人工资及材料款由乙方自行解决，与甲方无关。以上协议双方共同遵守，如有一方违约，对方有权向人民法院诉讼。双方签字生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

爱上海后花园论坛　　_____年 _____月____ 日

　　工程进度款合同范本8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方_________________装饰工程发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等原则，达到以下付款协议：

爱上海后花园论坛　　一、甲乙双方共同协商定工程价款：_________________

　　乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款，达成最终认可价格为

爱上海后花园论坛　　(大写)：_________________元，(小写)________元。

爱上海后花园论坛　　二、工程款付款方式“

　　甲方已支付乙方装饰工程款________元，还欠工程款________元。经双方协商确定甲方于______年______月______日之前一次性付给乙方工程款______元。

　　三、工程款付款形式为现金转账方式。

爱上海后花园论坛　　四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外，并所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

爱上海后花园论坛　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方承包的_________________装饰工程于__年09月10日交付甲方使用。

爱上海后花园论坛　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到福田区人民法

爱上海后花园论坛　　院提起诉讼。

　　七、本协议一式二份，甲方双方各持一份。

爱上海后花园论坛　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表签字：_________________甲方代表签字：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

　　工程进度款合同范本9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

爱上海后花园论坛　　因工程施工需要，甲方将工商所旧办公楼的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程地点：

　　永兴县______镇工商所院内

　　二、承包方式：

　　总价包干方式

　　三、工程范围：

爱上海后花园论坛　　工商所院内的办公楼的拆除

　　四、工程内容：

爱上海后花园论坛　　对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。开工时间：__________年__________月__________日，__________年__________月__________日完工。

　　五、双方责任

　　（一）、甲方责任：

　　1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。

　　2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。

爱上海后花园论坛　　3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

　　4、负责对拆除完毕的场地进行验收。

　　5、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算

　　（二）、乙方责任：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

爱上海后花园论坛　　2、乙方保证连续施工，确保在协议工期内完工。

　　3、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。

　　六、计量与支付

爱上海后花园论坛　　1、工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归施工方，此报价含税，包干价格为__________元（大写：__________），已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料（机械）倒运费等与施工有关的全部费用，是支付协议工程项目（工序）按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价（含协议明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用）。对于本协议中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，协议履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，协议价格均不做调整。

　　2、协议签订生效后，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方一次性结清协议价款。

　　七、附则

　　1、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　2、本协议在履行中发生争议，甲乙双方应按照协议条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由永兴县劳动仲裁委员会裁决。

爱上海后花园论坛　　3、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

爱上海后花园论坛　　4、本协议字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后协议效力终止。

爱上海后花园论坛　　甲方：__________

　　乙方：__________

爱上海后花园论坛　　日期：_____年____月____日

　　工程进度款合同范本10

　　甲方：____有限公司

爱上海后花园论坛　　乙方：____有限公司

　　鉴于甲乙双方于__年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。

　　1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币______元整（______元）

爱上海后花园论坛　　2.甲方同意乙方于__年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于__年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20__年10月8日当日一次性付清。

　　3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

　　4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。

爱上海后花园论坛　　5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：